Определения по делу 8Г-9534/2020 [88-10544/2020]

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-10544/2020 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Кемерово 4 августа 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Бойко В.Н., судей Дмитриевой О.С., Черемисина Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 38RS0009-01-2019-000965-93 по иску Дохнова Сергея Владимировича к индивидуальному предпринимателю Кудрякову Евгению Александровичу о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда по кассационной жалобе Дохнова С.В. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 10 марта 2020 г. Заслушав доклад судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Бойко В.Н., выслушав объяснения ответчика ИП Кудрякова Е.А., возражавшего против удовлетворения кассационной жалобы, судебная коллегия

установила: Дохнов С.В. обратился с иском к ИП Кудрякову Е.А., в котором просил взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 3 % стоимости заказа за нарушение сроков выполнения работ в сумме 1194957 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100000 руб., штраф за отказ от выполнения законных требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в его пользу, расходы, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 30000 руб. Требования мотивированы тем, что 17 апреля 2019 г. между истцом и ИП Кудряковым Е.А. был заключен договор строительного подряда, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по строительству 2-х этажного жилого дома, расположенного по адресу <адрес> ,