Определения № 88-17651/2020 по делу 8Г-17413/2020 [88-17651/2020]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Судья Попова П.А. Дело № 88-17651/2020 ГСК Назаренко О.Н. (докл.) № дела суда 1-й инстанции 2-3338/2019 Жданова О.И. Диденко И.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Краснодар 27 августа 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Фрид Е.К. судей Брянского В.Ю., Бетрозовой Н.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, по кассационной жалобе ФИО1 на решение Геленджикского городского суда Краснодарского края от 26 ноября 2019 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 18 февраля 2020 года. Заслушав доклад судьи Брянского В.Ю., выслушав объяснения участника процесса, судебная коллегия

установила: ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по строительству жилого дома, а также процентов за пользование ее деньгами. В обоснование исковых требований указано, что по договору о совместной деятельности (простого товарищества) в целях строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г., истец передала ответчику денежные средства в сумме 7 500 000 руб. на строительство жилого дома, однако ответчик полностью своих обязательств не выполнил. Пунктом 6.2. Договора о совместной деятельности (простого товарищества) в целях строительства жилого дома предусмотрена ответственность ответчика за невыполнения обязательства по завершению строительства Объекта в комплектации, указанной в п.3.6 настоящего до