Постановления № 88-21864/2020 по делу 8Г-21733/2020 [88-21864/2020]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-21864/2020 № дела суда 1-й инстанции № 2-67/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 03 декабря 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Миллер М.В., судей Каминская Е.Е., Федина Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Хзарджян А.А. к ООО «ПроСтрой» о защите прав потребителей, по кассационным жалобам Хзарджян А.А. и ООО «ПроСтрой» на решение Приморского районного суда г. Новороссийска от 13 февраля 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 18 июня 2020 года, Заслушав доклад судьи Миллер М.В., пояснения представителя истца Белоусова П.С., поддержавшего доводы жалобы Хзарджян А.А. и возражавшего против удовлетворения жалобы ООО «Прострой», судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Хзарджян А.А. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «ПроСтрой», в котором с учетом уточнения требований в порядке ст. 39 ГПК РФ просила расторгнуть договор подряда № от 03.03.2018 между ООО «ПроСтрой» и Хзарджян А.А.; взыскать с ООО «ПроСтрой» 1 363 661 рубль в качестве неосновательного обогащения по неисполненной сделке, 50000 рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, договорной штраф в сумме 384520 рублей 32 копейки, неустойку в сумме 3845203 рублей 21 копейка. В обоснование иска истец указала, что 03 марта 2018 года заключила с ООО «ПроСтрой» договор подряда № на строительство трехэтажного жилого дома по адресу: <адрес> . Объем и стоимость работ опреде