Постановления по делу 8Г-21680/2020 [88-21885/2020]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ №88-21885/2020, №2-25/2019 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е город Саратов 7 октября 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Тришкиной М.А., судей Захарова В.В., Сапрыкиной Е.В., рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Онищенко Виктора Владимировича к индивидуальному предпринимателю Потапову Артему Александровичу об отказе от договора подряда на ремонтно-строительные работы, взыскании денежных сумм за невыполнение работы, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда по кассационным жалобам индивидуального предпринимателя Потапова А.А. на решение Россошанского районного суда Воронежской области от 27 мая 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 20 февраля 2020 года.

Заслушав доклад судьи Захарова В.В., судебная коллегия У С Т А Н О В И Л А: Онищенко В.В. обратился в суд с иском, уточненным в ходе судебного разбирательства, к ответчику ИП Потапову А.А. об отказе от договора подряда на ремонтно-строительные работы, возврате уплаченной по договору суммы за невыполненные работы и работы выполненные с недостатками (некачественные), взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование иска было указано, что истец является собственником однокомнатной квартиры, между ним и ответчиком был заключен Договор подряда № (далее Договор) на выполнение ремонтно-строительных работ в помещении заказчика. Работы ответчиком не выполнены, акты не подписаны. Также не подписаны