Постановления № 2-35 по делу 8Г-16411/2020 [88-15358/2020]

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ №88-15358/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Санкт-Петербург 14 октября 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Белинской С.В., судей Птоховой З.Ю., Рогожина Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3529/2019 по иску ФИО1 к ООО «Инженерно-строительные технологии» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, по кассационной жалобе ФИО1 , поданной представителем по доверенности ФИО6 , на решение Ленинградского районного суда города Калининграда от 3 декабря 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 19 мая 2020 г. Заслушав доклад судьи Белинской С.В.,

установила: ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Инженерно-строительные технологии» (далее - ООО «ИСТ») о взыскании с ответчика неустойки в размере 25840000 руб., компенсации морального вреда в размере 100000 руб. и штрафа в размере 50% от взысканных сумм, а также судебных расходов. В обоснование иска ФИО1 указал, что на основании договора подряда №2 на строительство индивидуально жилых домов от 20 апреля 2015 г. ответчик по заказу истца принял на себя обязательства по строительству индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках по адресу: <адрес> , площадью 2490 кв.м, с кадастровым номером № , а также площадью 1 200 кв.м, с кадастровым номером № . Общая цена выполнения работ составляла 25840000 руб. Подрядчик обязался выполнить работы в срок не позднее 1 сентября 2016 г. Окончание работ опре