Постановления по делу 8Г-7411/2020 [88-7637/2020]

№2-698/2020 № 88-7637/2020 27RS0001-01-2019-010498-32 Девятый кассационный суд общей юрисдикции О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 27 октября 2020 года город Владивосток Судебная коллегия по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Саломатиной Л.А., судей: Куликовой И.И., Шиловой О.М. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Файбервуд» о расторжении договора, взыскании суммы переплаты, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами по кассационной жалобе ФИО1 на решение Центрального районного суда города Хабаровска от 3 марта 2020 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 22 июля 2020 года.

Заслушав доклад судьи Шиловой О.М., объяснения представителя ООО «Файбервуд» - ФИО4 , судебная коллегия по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции у с т а н о в и л а: ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Файбервуд» о расторжении договора подряда, взыскании суммы переплаты по договору, убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор подряда на строительство индивидуального жилого <адрес> , в соответствии с которым, ответчик обязался ДД.ММ.ГГГГ приступить к строительству дома и ДД.ММ.ГГГГ окончить все работы. Строительство дома началось с нарушением срока на 21 день, к ДД.ММ.ГГГГ работы выполнены не в полном объеме, час