Постановления по делу 8Г-1177/2019 [88-1079/2019]

инстанция – ФИО4 инстанция – ФИО5 , ФИО6 (докладчик), ФИО7 Дело № (8г-1177/2019) Уникальный идентификатор дела ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3 декабря 2019 года <адрес> Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего ФИО8 , судей ФИО12 , ФИО9 рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ФИО1 о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-661 /2019) по кассационной жалобе ФИО1 на решение Заволжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ , Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции ФИО12 , объяснения ФИО1 , его представителя ФИО10 ,, поддержавших доводы кассационной жалобы,

установила: ФИО3 обратился в суд с иском к ФИО1 и просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору оказания услуг по строительству в размере 1 195 000 рублей, компенсацию морального вреда 305 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о Защите прав потребителей. В основании иска указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен договор оказания услуг по строительству, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по строительству дома из профилированного бруса естественной влажности 136x190 мм размером 8,5x9,2 м, сдать заказчику выполненные усл