Определения по делу 8Г-16926/2020 [88-16315/2020]

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-16315/2020, 2-2873/2019 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Кемерово 3 ноября 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Бойко В.Н., судей Ларионовой С.Г. и Нестеренко А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Местной религиозной организации православный Приход Успенско-Никольского храма п. Новый Городок г. Белово Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) к Дмитриеву Леониду Юрьевичу и Лиц Евгению Геннадьевичу о взыскании неустойки по договорам строительного подряда, по кассационной жалобе Дмитриева Л.Ю. на решение Беловского городского суда Кемеровской области от 5 декабря 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда от 2 июня 2020 г., заслушав доклад судьи Нестеренко А.О., объяснения представителя истца – Казанцевой Я.В. по доверенности,

установила: иск о взыскании 2150000 рублей неустойки по договорам строительного подряда от 12 мая и 24 июня 2014 г. обоснован нарушением ответчиками сроков сдачи результатов работ. Указанным решением, оставленным без изменения названным апелляционным определением, исковые требования удовлетворены частично – с ответчиков в солидарном порядке взыскано 600000 рублей неустойки по договорам строительного подряда. В кассационной жалобе заявлено об отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного су