Постановления № 2-3195/2020 по делу 8Г-17575/2020 [88-16681/2020]

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-16681/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Санкт-Петербург 16 ноября 2020 года Судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции Шевчук Т.В., рассмотрев гражданское дело №2-3195/2020 по иску Ерохина А.С. к ООО «Новый Дом» об обязании передать объект долевого строительства, взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда по кассационным жалобам акционерного общества «Янтарьэнерго» и Ерохина А.С. на определение Ленинградского районного суда г.Калининграда от 07 августа 2020 года об утверждении мирового соглашения,

установила: Ерохин А.С. обратился в Ленинградский районный суд г.Калининграда с иском к ООО «Новый Дом» об обязании передать объект долевого участия в строительстве - квартиру, взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № срока передачи объекта долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> руб., компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> руб., взыскании штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от взысканной в пользу истца суммы. Определением Ленинградского районного суда г.Калининграда от 07 августа 2020 года, утверждено мировое соглашение, производство по делу прекращено. В соответствии с условиями мирового соглашения стороны установили, что ответчиком в связи с нарушением АО «Янтарьэнерго» срока строительства трансформаторной подстанции и осуществления технологического присоедин