Постановления № 88-23961/2020 по делу 8Г-24073/2020 [88-23961/2020]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ дело 88-23961/2020 № дела суда 1-й инстанции 2-311/2019 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 ноября 2020 года г. Краснодар Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Конышевой И.Н., судей Парамоновой Т.И., Борс Х.З., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и встречному иску ФИО2 к ФИО1 о взыскании денежной суммы по договору строительного подряда по кассационной жалобе ФИО2 на решение Славянского городского суда Краснодарского края от 7 октября 2019 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 15 июля 2020 года, заслушав доклад судьи Конышевой И.Н., ФИО2 , поддержавшего кассационную жалобу, представителя ФИО1 - ФИО6 , поддержавшую письменное возражения на жалобу,

установила: ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор подряда для проведения общестроительных работ по устройству фундамента цоколя подвала жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> . Поскольку возложенная на исполнителя обязанность выполнена не была, проведенные работы не соответствуют требованиям строительных норм и правил, истец просила расторгнуть договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ , взыскать с ФИО2 в ее пользу стоимость оплаченных работ в размере