Постановления № 88-17982/2020 по делу 8Г-18947/2020 [88-17982/2020]

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-17982/2020 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Санкт-Петербург 18 ноября 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе: Председательствующего судьи Медведкиной В.А., судей Киреевой И.А. и Козловой Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-482/2020 Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, по кассационной жалобе ИП ФИО2 на решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 9 января 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 18 июня 2020 года, заслушав доклад судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции ФИО6 ,

установила: ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2 , указав, что 25.11.2018 заключил с ответчиком договор подряда № на оказание услуг по изготовлению мебели, по условиям которого ответчик обязался изготовить по утвержденному заказчиком дизайн-проекту кухонную мебель, произвести доставку, монтаж и сдать результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его. Цена договора определена в размере 138 600 рублей, истом в день заключения договора внесена предоплата в размере 69 300 рублей. В соответствии с п.1.4 договора срок изготовления и монтажа заказа составляет до 30 рабочих дней, то есть до 14.01.2019. До настоящего времени мебель не изготовлена и не собрана, в связи с чем истец обратился к ответчик