Определения по делу 8Г-22533/2020 [88-21954/2020]

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-21954/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ кассационного суда общей юрисдикции 19 ноября 2020 г. г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Никоновой О.И., судей Умбетовой Э.Ж., Трух Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Гончаренко С.Н. , Гончаренко З.И. на решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 27 января 2020 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 11 июня 2020 г. по гражданскому делу № 2-613/2020 по иску Гончаренко С.Н., Гончаренко З.И., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей ФИО1 , ФИО2 , к ООО «Камаинвестстрой» о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия, штрафа, судебных расходов. Заслушав доклад судьи Никоновой О.И., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Гончаренко С.Н., Гончаренко З.И., действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей ФИО1 , ФИО2 , обратились в суд с иском к ООО «Камаинвестстрой» о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов. В обоснование заявленных требований истцы указали, что 13 июля 2018 г. между истцами и ООО «Камаинвестстрой» заключен договор № участия в долевом строительстве, по условиям которого ответчик с привлечением денежных средств участников долевого строительства принял обязательство по строительству многоэтажного жилого дома в районе пересечения <адрес> , с последующим предоставлением истцам, после получения раз