Постановления по делу 8Г-25916/2020 [88-25888/2020]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-25888/2020, №2-58/2019 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Саратов 25 ноября 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Веркошанской Т.А. судей Зюзюкина А.Н., Акчуриной Г.Ж., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Логвин Ю.Н. к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Заволжский ДОЗ» о расторжении договора подряда и возмещении убытков вследствие несвоевременно и некачественно выполненных строительных работ, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Заволжский ДОЗ» к Логвин Ю.Н. о взыскании просроченных платежей по договору подряда на строительство и неустойки за просрочку оплаты по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Заволжский ДОЗ» на решение Городецкого городского суда Нижегородской области от 15 октября 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 23 июня 2020 г.

Заслушав доклад судьи Зюзюкина А.Н., судебная коллегия

установила: Логвин Ю.Н. обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Заволжский ДОЗ» (далее- ООО «СК «Заволжский ДОЗ») о расторжении договора подряда и возмещении убытков. Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком сроков выполнения работ по заключенному сторонами договору подряда от 24 ноября 2016 г. на предмет строительства индивидуального жилого дома из клееного бруса и наличием