Постановления № 88-27109/2020 по делу 8Г-27751/2020 [88-27109/2020]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-27109/2020 № дела суда 1-й инстанции 2-9/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 01.12.2020 Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего судьи Борс Х.З., судей Парамоновой Т.И., Конышевой И.Н., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ИП Клюева Олега Васильевича к Казаченковой Наталье Абусупияновне о взыскании задолженности по договору подряда, пени за нарушение сроков оплаты, по встречному иску Казаченковой Натальи Абусупияновны к ИП Клюеву Олегу Васильевичу о расторжении договора подряда, возмещении морального и материального вреда, причиненного в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору по кассационной жалобе ИП Клюева Олега Васильевича на решение Балаклавского районного суда от 03 февраля 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от 22 июня 2020 года. Заслушав доклад судьи Борс Х.З., судебная коллегия

установила: ИП Клюев О.В. обратился в суд с иском к Казаченковой Н.А., в котором, уточнив исковые требования, просил взыскать с ответчика задолженность по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 388 280 руб., неустойку в сумме 163 465,88 руб. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ сторонами заключен договор подряда № на строительство жилого дома по адресу: <адрес> , СНТ «Парус-6», участок № . Общая стоимость работ договору определена в размере 1 501 700 рублей. Также сторонами подписано Техническое задание (Приложение № ) к да