Определения № 88-24247/2020 по делу 8Г-25170/2020 [88-24247/2020]

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-24247/2020 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е кассационного суда общей юрисдикции 21 декабря 2020 г. г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Серебряковой О.И., судей Бугаевой В.Н., Тароян Р.В., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО "БРИК" на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 17 августа 2020 г. по гражданскому делу № 2-1607/2019 по иску Золотого Максима Леонидовича к ООО «БРИК» о расторжении предварительного договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, заслушав доклад судьи Серебряковой О.И., проверив материалы дела, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Истец Золотой М.Л. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «БРИК» о расторжении предварительного договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БРИК» и Золотым М.Л. был заключен предварительный договор, по условиям которого стороны обязались до 1 марта 2014 г. заключить договор подряда на выполнение работ по строительству жилого дома по адресу: <адрес> 9. До момента заключения договора подряда ответчик обязался провести работы по межеванию земельного участка, получить разрешение на строительство объекта недвижимости в соответствии с проектом. В соответствии с пунктом 4 предварительного договора истец оплатил ответчику 550 000 руб. в качестве аванса. ДД.ММ.ГГГГ стороны заключи