Постановления по делу 8Г-30313/2020 [88-1333/2021 - (88-28228/2020)]

Судья первой инстанции: ФИО2 Дело № Судьи апелляционной инстанции: ФИО3 Дело № ФИО4 , ФИО5 (докладчик) ОПРЕДЕЛЕНИЕ 19 января 20201 года <адрес> Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего судьи: ФИО6 судей: ФИО10 , ФИО7 рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «МСК» на решение Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску ФИО1 к ООО «МСК» о защите прав потребителя. Заслушав доклад судьи ФИО10 , объяснения ФИО8 – представителя ФИО1 , судебная коллегия

установила: ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «МСК», просил расторгнуть договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № , согласно которому ответчик обязался в рамках исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечить строительными и расходными материалами строительно-отделочные работы объекта «беседка для барбекю»; взыскать с ответчика оплаченные по договорам 1 020 000 руб., неустойку за нарушение сроков исполнения работ в размере 2 020 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф, расходы по оплате госпошлины в размере 15 000 руб.. Решением Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО1 удовлетворены частично: расторгнут договоры подряда № , № от ДД.ММ.ГГГГ ; с ООО «МСК» в пользу ФИО1 взыскано 1 902 508,63 руб. - за неисполнение услуг по договорам № , № от ДД.ММ.ГГГГ , неустойка в размере150 000 руб., компенсация морального вреда в размере 5.000 р