Постановления по делу 8Г-22867/2025 [88-395/2026 - (88-22572/2025)]

УИД 39RS0010-01-2022-001635-90 ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-395/2026 - (88-22572/2025) №2-3/2024 ОПРЕДЕЛЕНИЕ Санкт-Петербург 14 января 2026 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующий Какурин А.Н., судьи Кириченко А.Д. и Осипова Е.М., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО11 к индивидуальному предпринимателю ФИО13 о расторжении договора, взыскании неотработанного аванса, убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов, по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО12 к ФИО14 о взыскании оплаты фактически проделанной работы по договору и возмещении убытков по кассационной жалобе ФИО15 на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 5 августа 2025 года Заслушав доклад судьи Кириченко А.Д., проверив материалы дела, судебная коллегия

установила: ФИО16 обратился в суд с иском к ИП ФИО17 указав, что 18.05.2021 стороны заключили договор № на строительство индивидуального жилого дома, по условиям которого ответчик обязался в соответствии с проектом и техническим заданием выполнить строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № , а истец обязался оплатить и принять результат работ. Стоимость данного договора при оплате наличным расчетом составила 13 200 000 руб., при этом необходимые материалы поставляются подрядчиком в счет стоимости договора. Сроки выполнения каждого этапа, работ указаны в приложении № 1 к договору и в целом с