Постановления № 2-57/2025 по делу 8Г-10480/2026 [88-11116/2026]

39RS0001-01-2024-001854-39 88-11116/2026 ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 2-57/2025 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Санкт-Петербург 17 июня 2026 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составепредседательствующего Какурина А.Н.,судей Кириченко А.Д., Осиповой Е.М. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ФИО1 о взыскании аванса по договору, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа по кассационной жалобе ФИО1 на решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 11 апреля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 3 февраля 2026 года. Заслушав доклад судьи Осиповой Е.М., судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции,

установила: ФИО2 обратился в суд с иском к ФИО1 , указав, что 08.06.2020 стороны заключили агентский договор, по условиям которого, с учетом дополнительных соглашений, ответчик обязался от имени и за счет истца совершать действия в отношении строительства блокированного жилого дома в двухсекционном доме, в том числе получить разрешение на строительство сблокированного жилого дома в срок до 31.12.2021, осуществить строительство блокированного жилого дома площадью 126,6 кв.м на земельном участке площадью 277 кв.м в соответствии с согласованным сторонами проектом в срок до 30.06.2022, а также обеспечить регистрацию права собственности истца на возведенный дом в срок до 31.12.2022. Истец в счет и