Решение по делу 2-54/2026 (2-1554/2025;)

к делу № 2-54/2026 УИД 23RS0008-01-2025-000369-77 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации г.Белореченск 25 августа 2026 года Белореченский районный суд Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Просветова И.А., при секретаре Бишлер А.О., представителя истца – Митрофанова В.В., представителя ответчика – Муравской Л.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Чеботарева С. С.ча к ИП Каптан О. И. о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ: Чеботарев С.С. обратился в суд с иском к ИП Каптан О.И. о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда, компенсации морального вреда и штрафа. В обоснование заявленных требований истец указал, что между ним и ответчиком был заключён договор строительного подряда на возведение жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> , кадастровый № . По условиям договора ответчик обязался выполнить строительно-монтажные работы в срок 8 месяцев с момента заключения кредитного договора с ПАО Сбербанк. Однако в установленный срок работы не были завершены, в связи с чем истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с дата по 15.10.2024, компенсацию морального вреда и штраф. В судебном заседании представитель истца Митрофанов В.В. поддержал заявленные требования в полном объёме, настаивал на их удовлетворении.

Представитель ответчика Муравская Л.Л в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что между сторонами заключён договор строительного подряда № 3-12/23 от 21.12.2023 года со сроком выполн