Постановления № 88-5333/2021 по делу 8Г-92/2021 - (8Г-31991/2020) [88-5333/2021]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-5333/2021 № дела суда 1-й инстанции № 2-499/2020 УИД 23MS0248-01-2020-001143-64 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 26 февраля 2021 года г. Краснодар Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Миллер В.М., рассмотрев гражданское дело по иску Мараховской А.М. к АО «Новороссийскгоргаз» о признании договора недействительным, взыскании убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, по кассационной жалобе Мараховской А.М. на решение мирового судьи судебного участка № 248 г. Новороссийска от 26 июня 2020 года и апелляционное определение Октябрьского районного суда г.Новороссийска Краснодарского края от 30 сентября 2020 года,

УСТАНОВИЛ: Мараховская А.М. обратилась в суд с иском к АО «Новороссийскгоргаз» о признании договора подряда № от 10.01.2020 недействительным, взыскании убытков в размере 17631,43 руб., неустойки в размере 10982 руб. 47 коп., штрафа в размере 14306,95 руб., компенсации морального вреда в размере 30000 руб. Требования мотивированы тем, что 06.11.2018 она заключила с ответчиком договор подряда № на выполнение проектных работ по установке прибора учета расхода газа в жилом доме по адресу: <адрес> <адрес> . Согласно п.4.1 договора срок выполнения проектной документации составил 30 дней. Указанный срок был перенесен на 31.03.2019, однако проектная документация подготовлена 16.05.2019, строительно-монтажные работы выполнены 29.05.2019, экземпляр проектной документации получен истцом 13.01.2020. В связи с нарушением сроков выполнения работ, на основании ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав