Решение № 2-2200/2026 по делу 2-2200/2026 ~ М-565/2026

Дело № 2-2200/2026 Заочное Решение Именем Российской Федерации 16 июля 2026 года г. Гатчина Гатчинский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Шумейко Н.В., при секретаре Шестакове И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Цыпляева Владислава Валерьевича к индивидуальному предпринимателю Ефимову Александру Валерьевичу о расторжении договора, взыскании предварительной оплаты по договору, неустойки, судебных расходов,

установил: истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором указал, что 09.09.2025 между ним и ответчиком был заключен договор подряда № 62, в соответствии с которым, ответчик обязался осуществить изготовление, доставку и установку мебели по индивидуальному дизайн-проекту, сторонами были согласованы спецификация и эскизы мебели, подлежащей изготовлению. В соответствии с пунктами 1.1. и 3.3 договора, подрядчик обязался выполнить заказ в течение 30 рабочих дней с даты подписания эскиза и спецификации, то есть, в срок до 21.10.2025 включительно, во исполнение условий пункта 2.2.1 договора, истцом был осуществлен авансовый платеж на сумму 1 750 000 руб.

В нарушение указанных условий договора, в установленный срок работы не были выполнены, согласно гарантийному письму подрядчика от 21.10.2025 № 2110/01, последний обязался приступить к монтажным работам по установке мебели не позднее 07.11.2025, однако до настоящего времени, к исполнению работ ответчик не приступил. 17.11.2025 истец направил ответчику претензию об исполнении договора, а 16.12.2025 – требование о расторжении договора и возврате денежн