Постановления по делу 8Г-21791/2021 [88-21079/2021]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-21079/2021 № 2-30/2021 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е город Саратов 23 сентября 2021 года Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего судьи Солтыс Е.Е., судей Лемякиной В.М., Захарова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Андреевой И. П. к индивидуальному предпринимателю Нархову О. В. о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, по кассационной жалобе индивидуального предпринимателя Нархова О. В. на решение Левобережного районного суда г. Воронежа от 09 февраля 2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 22 апреля 2021 года, заслушав доклад судьи Лемякиной В.М., у с т а н о в и л а: Андреева И.П. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю (далее – ИП) Нархову О.В., с учетом уточненных исковых требований просила взыскать с ответчика предоплату по договору подряда в размере 70 000 рублей, неустойку за просрочку окончания сроков выполнения работ по договору подряда в размере 15 033 рублей 6 копеек, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, а также обязать Нархова О.В. забрать изготовленную им мебель.

В обоснование заявленных требований истец указала, что в ноябре 2019 года в ходе переписки на странице в социальной сети «В Контакте» в «Корпусная мебель на заказ. Воронеж» и мессенджере «Whatsapp» она заказала у ответчика мебель, состоящую из: 2-х больших шкафов, 1-г