Постановления № 88-17925/2021 по делу 8Г-17709/2021 [88-17925/2021]

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело №88-17925/2021 ОПРЕДЕЛЕНИЕ кассационного суда общей юрисдикции 27 сентября 2021 года г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Емелина А.В., судей Иванова А.В., Колесникова С.Г., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Рогового Алексея Ивановича на решение Железнодорожного районного суда г. Самары Самарской области от 16 декабря 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 22 апреля 2021 года по гражданскому делу № 2-1697/2020 по иску Рогового Алексея Ивановича к ИП Кривошееву Сергею Николаевичу о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара, компенсации морального вреда, возмещении убытков, взыскании штрафа. Заслушав доклад судьи Иванова А.В., объяснения представителя истца Роговой К.П., действующей по доверенности №54АА3613867 от 13 июня 2020 года, ответчика ИП Кривошеева С.Н., проверив материалы дела, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Роговой А.И. обратился с иском к ИП Кривошееву С.Н., в котором просил взыскать неустойку за нарушение срока поставки товара и проведения монтажных работ по договору № от 31 июля 2019 года в размере 660000 руб. (исходя из цены договора), в счет возмещения убытков 18116 руб., компенсацию морального вреда в размере 7701,10 руб., транспортные расходы в размере 3948 руб., штраф в размере 50% от взысканной судом суммы. В обоснование требований указано, что 31 июля 2019 года между истцом и ответчиком заключен договор розничной купл