Постановления № 88-4301/2020 по делу 8Г-2134/2020 - (8Г-6812/2019) [88-4301/2020 - (88-4795/2019)]

I инстанция – Красавина И.А. II инстанция – Михалина С.Е., Леонова С.В. (докладчик), Нестерова Е.Б. Дело № 88-4301/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10 марта 2020 года город Москва Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Матушкиной Н.В., судей Бекловой Ж.В., Курчевской С.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Куксова Б.А. к ООО «Люкс Хом» о расторжении договора подряда, признании пункта дополнительного соглашения к договору недействительным, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-3783/2018) по кассационной жалобе ООО «Люкс Хом» на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 октября 2019 года.

Заслушав доклад судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции Бекловой Ж.В., объяснения представителей ответчика ООО «Люкс Хом» адвокатов Эфросмана Э.Б. и Шугаева М.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, истца Куксова Б.А. и его представителей Куксовой З.В. и адвоката Музыченко В.Е., возражавших в удовлетворении жалобы, судебная коллегия У С Т А Н О В И Л А : Куксов Б.А. обратился в суд с иском к ООО «Люкс Хом» и, с учетом изменения требований, просил расторгнуть договор подряда на строительство загородного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ ; признать недействительным пункт 1.1 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на производство работ по заливке перекрытия над котельной, на производство