Постановления по делу 8Г-855/2019 [88-655/2019]

№ 2-29/2019 № 88-655/2019 27RS0004-01-2018-004141-13 ДЕВЯТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 17 декабря 2019 года город Владивосток Судебная коллегия по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Мертиковой В.А., судей Воробьевой Н.В. и Кудриной Я.Г. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Еремина Александра Альбертовича к Смирнову Евгению Олеговичу о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по кассационной жалобе Смирнова Евгения Олеговича на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 31 июля 2019 года. Заслушав доклад судьи Воробьевой Н.В., судебная коллегия по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции у с т а н о в и л а: Еремин А.А. обратился в суд с иском к Смирнову Е.О. о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 19 мая 2017 года между ним и ответчиком заключен договор подряда, согласно которому ответчик обязался укомплектовать и поставить кухонный гарнитур, доставить и произвести монтаж изделия в срок до 10 июля 2017 года, который в дальнейшем продлен до 30 сентября 2017 года. В процессе выполнения работ ответчик неоднократно допускал нарушения, 26 сентября 2017 года при приемке работ было установлено, что плинтус столешницы не соответствует цвету столешницы, в акте приема от 24 ноября 2017 года отражено, что на кромках фасадных панелей имеются сколы и следы клея, зазоры между фасадными панелями разные по в