Определения № 88-23060/2021 по делу 8Г-21448/2021 [88-23060/2021]

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело №88-23060/2021 ОПРЕДЕЛЕНИЕ кассационного суда общей юрисдикции 8 ноября 2021 года г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Прокаевой Е.Д., судей Иванова А.В., Бугаевой В.Н., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «СУ-10» на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики от 9 июня 2021года по гражданскому делу №2-19/2021 по иску Никандровой Марии Сергеевны к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-10» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств по договору, взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального вреда.

Заслушав доклад судьи Иванова А.В., объяснения истца НикандровойМ.С. и ее представителя Даниловой И.И., действующей по доверенности от 8 июня 2021 года, представителя ответчика Максимова Е.В., действующего по доверенности от 14 октября 2021 года, представителя ответчика и третьего лица ООО «Удача» Вронской Г.П., действующей по доверенностям от 3 июня 2021 года и от 11 мая 2021 года, проверив материалы дела, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Никандрова М.С. обратилась в суд с иском к ООО «СУ-10», в котором с учётом уточнений просила расторгнуть договор подряда на строительство объектов инженерной инфраструктуры коттеджного поселка «Загорское» № от 4 декабря 2014 года, взыскать денежные средства в размере 300000 руб., внесенные в качестве оплаты по договору подряда, неустойку в размере 300000 руб., компенсацию морально