Постановления по делу 8Г-4137/2020 [88-7031/2020]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-7031/2020, 2-3383/2018 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Саратов 11 марта 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Асатиани Д.В., судей Попова В.В. и Гольман С.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Козловой Т.М. к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «КВАДР» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и о взыскании штрафа, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «КВАДР» к Козловой Т.М. о признании ничтожными актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «КВАДР» на решение Ногинского городского суда Московской области от 11 декабря 2018 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 24 июля 2019 г.

Заслушав доклад судьи Попова В.В., судебная коллегия у с т а н о в и л а: Козлова Т.М. обратилась в суд с иском к ООО «Проектно-строительная компания «КВАДР» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и о взыскании штрафа. В обоснование своих требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ г. заключил с ответчиком договор строительного подряда, согласно которому ответчик обязался выполнить строительные работы по устройству фундамента, возведению стен из керамических блоков и установке кровли на земельном участке истца. Стоимост