Постановления № 88-24023/2021 по делу 8Г-24410/2021 [88-24023/2021]

Дело № 88-24023/2021 Уникальный идентификатор дела 77RS0029-01-2019-001930-13 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 16 ноября 2021 г. г. Москва Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Анатийчук О.М., судей Никулинской Н.Ф. и Патронова Р.В. рассмотрела в открытом судебном заседании 28 ноября 2021 г. по кассационной жалобе Певчевой Оксаны Александровны на решение Тушинского районного суда города Москвы от 7 октября 2020 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 июня 2021 г. гражданское дело № 2-19/2020 по иску Певчевой Оксаны Александровны к обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой-М», Бахметьеву Андрею Анатольевичу о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, убытков, неустойки за нарушение сроков исполнения работ, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения представителя истца Бабурова Р.А., поддержавшего доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила: Певчева О.А. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой-М» (далее – ООО «Техстрой-М»), Бахметьеву А.А., уточненным в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, о расторжении договора подряда, взыскании убытков в связи с нарушением сроков выполнения работ, неустойки за нарушение сроков выполн