Постановления № 88-18766/2021 по делу 8Г-15954/2021 [88-18766/2021]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-18766/2021 № дела суда 1-й инстанции 2-1230/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 18 ноября 2021 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Бетрозовой Н.В. судей Авериной Е.Г., Якубовская Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мишенева С.В. к ИП Красникову И.И. о взыскании суммы, неустойки, штрафа, по встречному исковому заявлению ИП Красникова И.Н. к Мишеневу С.В. о взыскании суммы, неустойки, по кассационной жалобе Мишенева С.В. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым от 17 марта 2021 года. Заслушав доклад судьи Бетрозовой Н.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Мишенев С.В. обратился в суд с иском к ИП Красникову И.Н. о взыскании суммы аванса по договору бытового подряда от 13 сентября 2017 года, неустойки, штрафа. В обоснование своих требований указал, что 13 сентября 2017 года между истцом и ответчиком был заключён договор подряда, по условиям которого ответчик взял на себя обязательства выполнить работы по изготовлению мебели из своего материала и передать её в собственность истцу. Срок исполнения работы по договору был определён 4 месяцами, то есть до 13 января 2018 года. Во исполнение условий договора истец внёс ответчику предварительную оплату в размере 1 000 000 рублей, а также в дальнейшем, по инициативе ответчика, для закупки материалов истцом ему были переданы в счёт суммы договора денежные средства на общую сумму 390 000 рублей. Вместе с тем, по с