Постановления по делу 8Г-28840/2021 [88-2693/2022 - (88-33405/2021)]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УИД 71RS0023-01-2020-003018-46 №88-2693/2022, №2-2015/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Саратов 12 января 2022 г. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Козловской Е.В., судей Зюзюкина А.Н., Омаровой А.С., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Богатыревой О.В. к обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж-строй», Шварцу А.Я. , Шварц В.А. о взыскании убытков, неустойки (пени) по кассационной жалобе Богатыревой Ольги Вячеславовны на решение Щекинского районного суда Тульской области от16 декабря 2020 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 21 апреля 2021 г. Заслушав доклад судьи Зюзюкина А.Н., выслушав объяснения Богатыревой О.В. и её представителя Никитина Д.Б. (по доверенности), поддержавших доводы кассационной жалобы, судебная коллегия

установила: Богатырева О.В. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж - строй» (далее- ООО «Монтаж-строй»), Шварц В.А., Шварцу А.Я. о взыскании убытков, неустойки. В обоснование требований истец указала на то, что 9 июля 2018 г. заключила с ООО «Монтаж - строй» договор подряда № 1 на выполнение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> По условиям договора, срок окончания выполнения ответчиком работ - 10 сентября 2018 г., стоимость работ- 2 253 055 руб. Истец оплатила ответчику по договору денежные средства в сумме 1 987 000 руб., однако ремонтно-строительные работы выполнены от