Судебный акт #1 (Постановления) по делу 8Г-9798/2026 [88-10589/2026]

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 29RS0023-01-2025-004786-43 № 88-10589/2026 № 2-4454/2025 ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Санкт-Петербург 24 июня 2026 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Какурина А.Н., судей Кузнецова С.Л., Медведкиной В.А. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску З.А.П. к обществу с ограниченной ответственностью «Прайм Хаус» о признании незаконным отказа от исполнения договора подряда, обязании предоставить на утверждение рабочую документацию, взыскании судебной неустойки, понесенных расходов на приобретение лекарственных средств по кассационной жалобе З.А.П. на решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 10 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 11 февраля 2026 года. Заслушав доклад судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Кузнецова С.Л., объяснения представителя З.А.П. – ФИО5

УСТАНОВИЛА: З.А.П. обратился в суд с иском к ООО «Прайм Хаус» о признании незаконным отказа от исполнения договора подряда, обязании предоставить на утверждение рабочую документацию, взыскании судебной неустойки, понесенных расходов на приобретение лекарственных средств. В обоснование требований З.А.П. указал, что 08 ноября 2024 года он заключил с ответчиком договор подряда на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № , расположенном по адресу: <адрес> . Срок выполнения работ 720 календарных дней. Ответчик обязался выполнить работы в со