Постановления № 88-1347/2019 по делу 8Г-2530/2019 [88-1347/2019]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Судья Синицына О.В. Дело № 88-1347/2019 с.к. Самойлова Е.В. номер дела суда 1-й инстанции 2-213/2019 Брянцева Н.В. – докл. Романова Л.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 19 декабря 2019 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Парамоновой Т.И., судей Ивановой О.Н., Борс Х.З. рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Козловой Т.В. к ИП Коноваловой Е.С. о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании оплаты по договору, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда по кассационной жалобе представителя Козловой Т.В. – Терлецкой Е.А. на решение Ялтинского городского суда Республики Крым от 28 февраля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым от 18 июня 2019 года. Заслушав доклад судьи Парамоновой Т.И., судебная коллегия

установила: Козлова Т.В. обратилась в суд с требованиями к ответчику ИП Коноваловой Е.С. о расторжении договора бытового подряда № , заключенного ДД.ММ.ГГГГ , взыскании денежных средств, оплаченных по договору в сумме <данные изъяты> неустойки за <данные изъяты> просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ , в размере 1% за каждый день просрочки в сумме <данные изъяты> ., компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы, судебных расходов, связанных с оплатой экспертизы в сумме <данные изъяты> Требования мотивированы тем, что истец заключила с ответчиком договор подряда на изготовление кухонного гарнитура ст