Определения по делу 8Г-23900/2021 [88-294/2022 - (88-22160/2021)]

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-294/2022 (88-22160/2021) № 2-224/2021 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Кемерово 19 января 2022 г. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в составе: председательствующего Чуньковой Т.Ю., судей: Вульферт С.В., Прудентовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №19RS0002-01-2020-003758-45 по иску Присяжного Александра Анатольевича к Павлову Виталию Константиновичу о взыскании денежных средств и неустойки и по встречному иску Павлова Виталия Константиновича к Присяжному Александру Анатольевичу о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами, по кассационной жалобе Присяжного Александра Анатольевича на решение Черногорского городского суда Республики Хакасия от 8 июня 2021 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия от 7 сентября 2021 г., заслушав доклад судьи Чуньковой Т.Ю., выслушав Присяжного А.А. и его представителя Михалева О.В., поддержавших доводы жалобы, а также Павлова В.К., возражавшего против доводов жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,

установила: Присяжный А.А. обратился с иском к Павлову В.К. о взыскании денежных средств и неустойки. Требования мотивированы тем, что 1 июля 2020 г. между сторонами был заключен договор подряда, по условиям которого в квартире истца ответчик обязался в срок до 20 октября 2020 г. произвести строительно-отделочные работы (потолки ГВЛ, штукатурка, шпаклевка, оклейка стен обоями, укладка кафеля, керамогран