Постановления по делу 8Г-34719/2021 [88-1970/2022 - (88-32661/2021)]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-1970/2022, 2-2542/2021 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Саратов 2 февраля 2022 г. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Гольман С.В., судей Попова В.В. и Князькова М.А. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании предварительной оплаты по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, упущенной выгоды, штрафа, судебных расходов по кассационной жалобе ФИО1 на решение Красногорского городского суда Московской области от 27 апреля 2021 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 18 августа 2021 г.

Заслушав доклад судьи Попова В.В., выслушав объяснения истца ФИО1 , поддержавшего доводы кассационной жалобы, судебная коллегия у с т а н о в и л а: ФИО1 обратился с иском к ФИО2 о взыскании предварительной оплаты по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, упущенной выгоды, штрафа, судебных расходов. В обоснование заявленных требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «РЕМОНТ НАДО» в лице ФИО2 и истцом был заключен договор подряда № на ремонтно-отделочные и строительные работы в помещении заказчика по адресу: <адрес> , стоимостью 714 399 руб. Ответчик в соответствии с пунктами 3.2.2 и 2.5 договора в срок до 30 апреля 2020 г. года обязался выполнить ремонтно-отделочные и строительные работы в три этапа. Первый этап: черновые работы, срок выполнения 2 марта 2020 г. Второй этап: предч