Постановления № 88-31295 по делу 8Г-29537/2021 [88-2042/2022 - (88-31295/2021)]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-31295 /2021 № дела суда 1-й инстанции 2- 100/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 17 февраля 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Ивановой О.Н., судей Харитонова А.С., Яковлева А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Г.С.С. на решение Анапского районного суда Краснодарского края от 21.10.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 24.06.2021, по гражданскому делу по иску Г.С.С. к Г.Д.З. о взыскании денежных средств, неустойки по договору подряда на строительно-отделочные работы,

установила: Г.С.С. обратилась в суд с исковым заявлением к Г.Д.З. , просила, с учетом уточненных исковых требований, взыскать с ответчика 807 184,56 рублей - стоимость работ по договору подряда на строительно-отделочные работы в индивидуальном жилом доме по адресу: <адрес> не выполненных и не соответствующих строительным нормам и правилам; 819 969.89 рублей - излишне уплаченные денежные средства на дополнительные работы по договору подряда; неустойку по договору подряда на строительно-отделочные работы в индивидуальном жилом по адресу: <адрес> с 01.12.2018 г. по день исполнения обязательства в размере 0,5 % в день от цены договора ; 43 218,20 рублей - расходы на оплату электроэнергии с 01.11.2018 г. по 05.02.2019 г.; 98725 рублей - судебные расходы, из которых: 70000 руб. - расходы на экспертное заключение, 23067 руб. - расходы на оплату госпошлины, 180,36 руб. - расходы на отп