Определения № 88-5286/2022 по делу 8Г-2443/2022 [88-5286/2022]

УИД 48RS0003-01-2020-002915-50 ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-5286/2022 № 2-29/2021 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Саратов 2 марта 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего судьи Акчуриной Г.Ж., судей Рудых Г.М., Саулиной В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Развитие» к Гайриеву В,В, о взыскании денежных средств, по встречному иску Гайриева В,В, к обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» об уменьшении цены по договору подряда, взыскании компенсации за нарушение срока окончания поставки, компенсации морального вреда, по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Развитие», на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 27 сентября 2021 года, заслушав доклад судьи Рудых Г.М., изучив материалы дела,

установила: общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (далее - ООО «Развитие») обратилось в суд с иском к Гайриеву В.В. о взыскании денежных средств. Свои требования мотивировало тем, что 20 апреля 2017 года между обществом и ответчиком был заключен договор подряда № 14, по условиям которого ООО «Развитие» приняло на себя обязательства передать в собственность ответчика и произвести монтаж алюминиевой входной группы ТП-45, а также оконных блоков из ПВХ-профиля, а заказчик - принять и оплатить произведенные работы. Общая стоимость изделий и работ по договору составила 125 742 рублей. Условиями договора определено, что зака