Постановления по делу 8Г-1229/2022 [88-3641/2022]

УИД 29RS0016-01-2021-000705-80 ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-3641/2022 № 2-47/2021 ОПРЕДЕЛЕНИЕ Санкт-Петербург 9 марта 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Медведкиной В.А., судей Какурина А.Н., Кузнецова С.Л. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело иску индивидуального предпринимателя Гордеева Данилы Владимировича к Ларионову Михаилу Сергеевичу о взыскании задолженности по договору подряда и по встречному иску Ларионова Михаила Сергеевича к индивидуальному предпринимателю Гордееву Даниле Владимировичу о взыскании денежных средств за просрочку исполнения обязательств, штрафа по кассационной жалобе Ларионова Михаила Сергеевича на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 28 сентября 2021 года. Заслушав доклад судьи Медведкиной В.А., судебная коллегия

установила: индивидуальный предприниматель Гордеев Данила Владимирович обратился в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с иском к Ларионову Михаилу Сергеевичу о взыскании задолженности по договору подряда, с учетом уточненного искового заявления просил взыскать с ответчика задолженность по договору подряда № 08/19 от 16.08.2019 в размере 41443 рублей 80 копеек, по договору 10/19 от 01.10.2019 в размере 45000 рублей, пени за нарушение сроков уплаты по договору 08/19 за период с 27.01.2020 по 21.10.2020 в размере 10982 рублей 60 копеек, пени за нарушение сроков уплаты по договору 10/19 за период с 16.01.2020 по 21.10.2020 в размере 12330