Определения по делу 8Г-575/2022 [88-1601/2022]

ПЯТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 88-1601/2022 № дела 2-2300/2021 в суде первой инстанции УИД 26RS0001-01-2021-001676-74 16 марта 2022 года г. Пятигорск Судебная коллегия по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Ошхунова З.М., судей Росиной Е.А., Поддубной О.А., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Горловой Натальи Васильевны к индивидуальному предпринимателю Фоменко Сергею Александровичу о взыскании денежных средств по договору строительных услуг и неустойки, по кассационной жалобе представителя Горловой Натальи Васильевны – Курениновой О.А. на апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 02.12.2021. Заслушав доклад судьи Пятого кассационного суда общей юрисдикции Ошхунова З.М., заслушав представителя истца Куренинову О.А., поддержавшую кассационную жалобу, Судебная коллегия по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции

установила: Горлова Н.В. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Фоменко С.А. (далее по тексту ИП Фоменко С.А.), в котором просила взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору от 22.09.2016 в размере 1 100 000 руб., неустойку за нарушение прав потребителя в размере 1 100 000 руб. В обоснование иска указано, что 22.09.2016 между истцом (заказчик) и ИП Фоменко С.А. (подрядчик) заключен договор на оказание строительных услуг, согласно которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству 1/2 доли 2-х этажного жилого до