Определения по делу 8Г-10540/2021 [88-1332/2022 - (88-10614/2021)]

ПЯТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ по делу №88-1332/2022 № дела 2-2207/2021 в суде первой инстанции 26RS0003-01-2021-002729-10 28 марта 2022 года г. Пятигорск Судебная коллегия по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Усмановой Г.Ф., судей Росиной Е.А., Поддубной О.А. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению А.А.Г к ИП М.С.А о взыскании неустойки, компенсации морального вреда за нарушение сроков выполнения работ по договору по кассационным жалобам ответчика ИП М.С.А и представителя истца А.А.Г по доверенности К.Д.Г на решение Октябрьского районного суда города Ставрополя от 8 июля 2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 16 ноября 2021 года, Заслушав доклад судьи Пятого кассационного суда общей юрисдикции Поддубной О.А., судебная коллегия

установила: А.А.Г обратился в суд с исковым заявлением к ИП М.С.А о взыскании неустойки, компенсации морального вреда за нарушение сроков выполнения работ по договору, указав в обоснование заявленных требований, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор подряда, по условиям которого ИП Морозовский С.А. обязался изготовить и установить наружное остекление в жилом доме истца стоимостью 828000 рублей, которые оплачены им в полном объеме. Согласно пункту 4.1 договора продолжительность работ не должна превышать 60 дней с момента внесения истцом предоплаты, которая в соответствии с пунктом 3.1 договора осуществлена ДД.ММ.ГГГГ , то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ