Постановления по делу 8Г-3100/2020 [88-4370/2020]

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-4370/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Санкт-Петербург 18 марта 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Александровой Ю.К., судей Смирновой О.В., Нагуляк М.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5370/2019 по иску Петуховой Елены Алексеевны к обществу с ограниченной явственностью «Голд Трейд» (далее – ООО «Голд Трейд») о взыскании неустойки по договору подряда по кассационной жалобе Петуховой Е.А. на решение Вологодского городского суда Вологодской области от 20 июня 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Вологодского областного суда от 21 августа 2019 г. Заслушав доклад судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Смирновой О.В., представителя ООО «Голд Трейд» Стахиевич С.П., действующей на основании доверенности от 10 января 2020 г., сроком до 31 декабря 2020 г., судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции

установила: Петухова Е.А. обратилась в суд с иском к ООО «Голд Трейд», просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда за период с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в размере 521 730 руб. В обоснование исковых требований указывала, что 21 июля 2017 г. между Петуховой Е.А. и ООО «Голд Трейд» заключен договор подряда. Согласно пункту 1.1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по возведению индивидуального жилого дома по адресу