Постановления № 88-35409/2021 по делу 8Г-28171/2021 [88-4625/2022 - (88-35409/2021)]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-35409/2021 № дела суда 1-й инстанции 2-64/2021 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 07 апреля 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Ивановой О.Н., судей Жогина О.В. и Яковлева А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ФИО10 , кассационную жалобу ФИО1 на решение Геленджиксго городского суда Краснодарского края 22.04.2021 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 31.08.2021, по гражданскому делу по иску ФИО2 к ФИО11 , ФИО1 о защите прав потребителей, заслушав доклад судьи Ивановой О.Н., выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия

Установила: ФИО2 обратился в суд с иском к ФИО12 , ФИО1 о расторжении договора строительного подряда от 09.07.2019 года, о взыскании с ответчиков солидарно суммы предоплаты в размере 400 000 рублей, неустойки в размере 400 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и государственную пошлину. В обоснование иска указал, что 09.07.2019 года между истцом и ФИО13 в лице директора ФИО1 был заключен договор строительного подряда, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству одноэтажного хозяйственного блока по адресу: <адрес> Согласно п.3.1 договора общая стоимость работ составила 1 503 300 рублей. Оплата должна была производиться в несколько этапов согласно установленному плану работ. 16 июля 2019 г