Определения по делу 8Г-1882/2022 [88-2750/2022]

ФИО4 КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ О П Р Е Д Е Л Е Н И Е по делу № № дела 2-294/2021 в суде первой инстанции УИД 26RS0 № -40 ДД.ММ.ГГГГ <адрес> Судебная коллегия по гражданским делам ФИО4 кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего ФИО7 судей Усмановой Г.Ф., ФИО5 рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о расторжении договора подряда, о взыскании денежных средств в счет возмещения убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к ФИО1 о взыскании денежных средств по невыполненным обязательствам, судебных расходов, по кассационным жалобам ФИО1 и представителя индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО3 на решение Октябрьского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес> вого суда от ДД.ММ.ГГГГ Заслушав доклад судьи Усмановой Г.Ф., выслушав объяснения представителя истца ФИО6 и представителя ответчика ФИО3 , поддержавших свои кассационные жалобы и возражавших против кассационных жалоб друг друга, Судебная коллегия по гражданским делам ФИО4 кассационного суда общей юрисдикции

установила: ФИО1 обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ИП ФИО2 ) о расторжении договора подряда, о взыскании денежных средств в счет возмещения убытков в размере 1 057 378 рублей 93 копейки, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 729 591 рубль 46 копеек, штрафа за отказ в добровольном порядке урегулиро