Постановления № 88-780/2020 по делу 8Г-3556/2019 [88-780/2020 - (88-3097/2019)]

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-780/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ кассационного суда общей юрисдикции 28 января 2020 г. г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Балакиревой Т.М., судей Кизирбозунц Т.Т., Плеханова А.Н., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Барковой Надежды Викторовны на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 09 октября 2019 г. по гражданскому делу № 2-2034/2019 по иску Барковой Надежды Викторовны к обществу с ограниченной ответственностью «Скала» о взыскании неустойки. Заслушав доклад судьи Кизирбозунц Т.Т., выслушав Баркову Н.В., представителя истца Невзорову О.Ф., представителей ответчика Меркулову Е.С. и Чернова М.А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Баркова Н.В. обратилась в Советский районный суд г. Самары с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Скала» (далее по тексту ООО «Скала») о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. В обоснование заявленных требований указано, что в 2004 г. на основании договора № 199 о переуступке доли в строительстве жилого дома переменной этажности по <адрес> с ООО «Партнер», истец приобрела в собственность однокомнатную <адрес> <адрес> <адрес> . Решением Советского районного суда <адрес> за ней признано право собственности на данное жилое помещение. В 2016 г. к завершению строительства дома приступило ООО «Скала». Квартира истца расположена в секции «Г» и должна быть пе