Постановления № 2-1865/2019 по делу 8Г-5857/2020 [88-6635/2020]

Копия. Судья первой инстанции: Кулешов В.А. Дело № 2-1865/2019 Судьи апелляционной инстанции: Нестерова Е.Б. (докладчик) Дело № 88-6635/2020 Бабенко О.И., Пашкевич А.М. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 24 марта 2019 года город Москва Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего: судьи Климовой О.С., судей: Ионовой А.Н., Кумачевой И.А. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 на решение Симоновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску ФИО1 к ООО «ЛЕЩ КОНСТРАКШН» о признании недействительным одностороннего передаточного акта, обязании передать объект долевого строительства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Заслушав доклад судьи ФИО8 , судебная коллегия

установила: ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «ЛЕЩ КОНСТРАКШН», просила признать недействительным односторонний акт передачи объекта долевого строительства, обязать ответчика передать истцу объект долевого строительства в установленном законом порядке, взыскать неустойку за нарушение сроков передачи объекта за период с ДД.ММ.ГГГГ по день исполнения данного обязательства, компенсации морального вреда в размере 50 000 руб. и штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", мотивируя свои требования нарушением ответчиком сроков передачи объекта инвестирования (квартиры) в собственность истца. Суд в ходе рассмотрения дела привлек к участию в деле в кач