Постановления № 88-32977/2022 по делу 8Г-28404/2022 [88-32977/2022]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-32977/2022 № дела суда 1-й инстанции 2-956/2022 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 1 ноября 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Лопаткиной Н.А., судей Мельникова В.А., Лозовой Н.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Середа Семена Анатольевича к Обществу с ограниченной ответственностью «Мебельщик» о защите прав потребителя по кассационной жалобе представителя ответчика ООО «Мебельщик» по доверенности Гужва А.В. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 9 июня 2022 года. Заслушав доклад судьи Лопаткиной Н.А., выслушав представителя ООО «Мебельщик» Гувжа А.В., судебная коллегия

установила: Середа С.А. обратился в суд с иском к ООО «Мебельщик» о взыскании неустойки за нарушение сроков строительства, штрафа и компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что ответчиком существенно нарушены условия заключенного между сторонами договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ , связанные со сроками передачи объекта долевого строительства, при этом, несмотря на письменную претензию со стороны истца, ответчик в добровольном порядке не возмещает предусмотренную законом неустойку. Решением Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 3 марта 2022 года исковые требования удовлетворены частично. С ООО «Мебельщик» в пользу Середа С.А. взысканы неустойка в размере 221 872, 80 руб., денежн