Постановления № 88-34192/2022 по делу 8Г-29386/2022 [88-34192/2022]

ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-34192/2022 № дела суда 1-й инстанции 2-141/2022 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Краснодар 8 ноября 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Жогина О.В., судей Макаровой Е.В., Якубовской Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ИП ФИО1 о расторжении договора подряда, взыскании оплаты по неисполненному договору, неосновательного обогащения, убытков, неустойки, штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, компенсации морального вреда, расходов за проведение экспертизы, расходов на оплату услуг представителя по кассационной жалобеИП ФИО1 на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда 30 мая 2022 года. Заслушав доклад судьи Жогина О.В., выслушав представителяИП ФИО1 по доверенности ФИО11 , поддержавшую жалобу, судебная коллегия

установила: ФИО2 обратился в суд с иском к ИП ФИО1 о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств по договору, неосновательного обогащения, убытков. В обоснование иска истцом указано, что между ним и ответчиком 20 марта 2021 года заключен договор № 2021-03-20, предметом которого являлось выполнение подрядчиком следующих видов строительных работ на принадлежащем заказчику жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> : утепление стен, нанесение декоративной штукатурки, приклеивание клинкерной плитки, монтаж молдингов и покраска. В соответствии с пунктом 5.1 указанного договора работы должны были быть выполнены в