Постановления по делу 8Г-28894/2022 [88-27156/2022]

Дело № О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ДД.ММ.ГГГГ <адрес> Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего ФИО6 судей Ионовой А.Н., ФИО3 , рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Баланс-специализированный застройщик» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, компенсации морального вреда (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-2730/2022), по кассационной жалобе АО «Баланс – специализированный застройщик» на решение Кузьминского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ , Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции ФИО6 , объяснения представителей заявителя, ФИО4 , ФИО5 , поддержавших доводы кассационной жалобы, у с т а н о в и л а: Истец, ФИО1 , обратилась в суд с иском к ответчику, АО «Баланс-Специализированный застройщик», о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 955 677 руб. 60 коп., неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства до момента фактического исполнения обязательств, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований потребителя, расходов на оплату услуг представителя.

Заявленные требования мотивированы нарушением ответчиком (застройщиком) обусловленных договором участия в долевом строительстве сроков