Постановления по делу 8Г-22209/2022 [88-21646/2022]

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-21646/2022 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Кемерово 22 ноября 2022 г. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего судьи Бойко В.Н., судей Гунгера Ю.В., Ветровой Н.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 38RS0035-01-2021-003990-51 по иску индивидуального предпринимателя Штанько Артема Александровича к Ломовцевой Светлане Геннадьевне о понуждении к исполнению обязательств по договору подряда, иску Ломовцевой Светланы Геннадьевны к индивидуальному предпринимателю Штанько Артема Александровича о защите прав потребителей по кассационной жалобе индивидуального предпринимателя Штанько Артема Александровича на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 25 августа 2022 г., заслушав доклад судьи Гунгера Ю.В., выслушав Штанько А.А. и его представителя Путьмакова Д.Л., поддержавших доводы кассационной жалобы, представителя Ломовцевой С.Г. – Шаргина И.Р., возражавшего против удовлетворения кассационной жалобы,

установила: ИП Штанько А.А. обратился в суд с иском к Ломовцевой С.Г. о понуждении к исполнению обязательств по договору подряда, взыскании денежных средств, неустойки, судебных издержек. Требования мотивировал тем, что 10 декабря 2020 г. между истцом и ответчиком Ломовцевой С.Г. заключен договор подряда № , в соответствии с которым истец принял на себя обязательство разработать дизайн-проект и изготовить набор кухонной мебели (п. 1.1. договора), а ответчик Ломовцева С.Г. обязана принять мебель