Постановления по делу 8Г-24313/2022 [88-24355/2022]

УИД 43RS0034-01-2021-002093-44 ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ №88-24355/2022 ОПРЕДЕЛЕНИЕ кассационного суда общей юрисдикции 22 ноября 2022 г. г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Емелина А.В., судей Мурзаковой Н.П. и Речич Е.С., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Елизаровой А.Н. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда от 04.08.2022 г. по гражданскому делу №2-13/2022 по иску Елизаровой А.Н. к ИП Рудаковой А.В. о защите прав потребителя, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации морального вреда, штрафа, излишне уплаченных подрядчику денежных средств, и по встречному иску ИП Рудаковой А.В. к Елизаровой А.Н. о взыскании задолженности по договору подряда. Заслушав доклад судьи Мурзаковой Н.П., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: Елизарова А.Н. обратилась в суд с иском к ИП Рудаковой (до регистрации брака - Пашкиной) А.В. о защите прав потребителей, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации морального вреда, штрафа, излишне уплаченных подрядчику денежных средств. В обоснование требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор подряда № , по условиям которого подрядчик ИП Рудакова А.В. обязалась осуществить работы на объекте, расположенном по адресу: <адрес> , согласно приложению № договора, а заказчик создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их (п. 2 договора). В соответствии с п. 6.1. договора