Постановления по делу 8Г-3100/2020 [88-8716/2020]

I инстанция – Лебедев Ю.В. II инстанция – Дементьева Е.И., Грибова Е.Н. (докладчик), Шипикова А.Г. Дело № 8Г- 3100/2020 (88-8716/2020) О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 26 марта 2020 г. город Москва Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Коргун Н.В., судей Зуевой Н.В. и Жерненко Е.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Урганджяна Ваагна Мкртичевича к ПАО «Группа Компаний ПИК» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-4916/2019) по кассационной жалобе Урганджяна Ваагна Мкртичевича на решение Пресненского районного суда города Москвы от 29 июля 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 ноября 2019 г.

Заслушав доклад судьи Зуевой Н.В., у с т а н о в и л а: Урганджян В.М. обратился в суд с иском о взыскании неустойки, штрафа, морального вреда, упущенной выгоды, в обосновании своих требований указал, что 27 июля 2017 г. между истцом Урганджяном В.М. и ПАО «Группа Компаний ПИК» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома №БунЛуг-1.7/1 (кл)-5/-1/156(0), согласно которому ответчик, как вторая сторона, обязуется передать истцу Урганджяну В.М. объект долевого строительства, оговоренный сторонами в договоре, а истец возлагает на себя обязательства по оплате установленной договором цены и принятия объекта недвижимости при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Истец Урганджян В.М. опл